停工损失怎么索赔,停工补偿标准

严重损失的标准 2023-10-18 16:06 783 墨鱼

严重损失的标准

停工损失怎么索赔,停工补偿标准

即，一般情况下，因发包人原因导致的停窝工损失，承包人有权请求发包人进行赔偿。第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要，法〔2016〕399号，2016年11月21日起施行● 为了弥补这些损失，施⼯单位要提⾼索赔意识，向⼯程业主索赔停⼯损失费，将停⼯损失降到最低。按照国家法律规定，有以下⼏种原因⽽造成的⼯程停⼯，施⼯⽅有权向业主提出停⼯

1. 停工索赔，应该参照当地的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，2. 因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包三、停工期索赔计算：该工程恢复施工后，按新的局部修改设计施工，并对二次设计装修工程施工。工程结束待施工决算、审计时，施工方提出停工期间损失索赔费用。经造价审计部门、

1、索赔处理原则及依据1.1总则1.1.1为了规范建筑市场管理，维护工程发包双方的合法权益，合理解决建设工程中途停工损失的补偿事宜，根据相关法律，法规，标准制定本办法。1.1.2本办因发包方原因导致停工损失索赔所需的证据资料：打官司就是打的证据，只要对自己有利的证据越多越有利，那么官司的输赢就是可观的。面对工程款类的官司尤为重要，因为工程款动不动就是几百几千万甚至

根据设备实际拆除的时间，认定塔吊和脚手架、扣件等材料的停工损失分别为104772.8元和28325.77元，本案停工、窝工损失共计4897244.37元，该认定并无不当，本院予以维持。2.当造成的损害较大时，违约金可适当上浮，但最高不得超过实际损失的30%；3.停工与索赔应相呼应。停

1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发1、项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题。2、如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。二、临时停工损失的计算1、人工停工费的计算。发包方的原因而造

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告（手机）

标签：停工补偿标准